Договор оферта
г. Санкт-Петербург
01/11/2022
ООО «Флай Принт» в лице Генерального директора Сметанина О.Е., действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое Исполнитель, настоящим договором-офертой выражает намерение заключить договор поставки полиграфической продукции (далее Договор) с любым юридическим или физическим лицом, резидентом РФ, которое отзовется на это предложение. В соответствии со ст. 438 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий Договора и оплаты (частичной оплаты) продукции лицо, производящее таким образом акцепт этой оферты, становится Заказчиком.
Датой заключения настоящего Договора считается дата поступления на расчетный счет Исполнителя соответствующей оплаты/частичной оплаты Заказчиком продукции Исполнителя.
Предмет Договора.
В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательство изготовить и передать Заказчику сувенирную продукцию (далее – «продукция»).
Условия и сроки выполнения заказа.
Заказчик подает заявку на поставку сувенирной продукции. Заявка может быть подана Заказчиком посредством электронной почты, размещения заявки на сайте flygifts.ru . В заявке Заказчик указывает наименование, количество, характеристики продукции, в том числе желаемый способ нанесения в случае наличия нанесения.
Высланная Заказчиком в адрес Исполнителя заявка, содержащая во вложении файл для брендирования заказываемой продукции, автоматически становится для Исполнителя техническим заданием на изготовление продукции.
Заказчик обязан предоставить файлы, соответствующие техническим требованиям Исполнителя к макетам, предоставляемым Заказчиком.
Исполнитель имеет право не принять макеты к исполнению, если они не соответствуют техническим требованиям Исполнителя к готовым макетам, предоставляемым Заказчиком.
На основании заявки Заказчика Исполнитель выставляет счет, в котором указываются наименование, количество и стоимость продукции. Оплата/частичная оплата данного счета означает принятие Заказчиком условий настоящего Договора.
Переписка между Сторонами осуществляется путем отправления одной стороной в адрес другой стороны оформленного в письменном виде документа посредством электронной почты. Данная переписка имеет юридическую силу и может использоваться в качестве доказательств в суде.
Срок изготовления продукции согласовывается Заказчиком и Исполнителем, в зависимости от сложности изготовления и количества продукции, указанных в заявке.
Исполнитель вправе досрочно сдать Заказчику готовую продукцию.
Исполнитель может увеличить срок исполнения заказа, если Заказчик вносит изменения в готовый макет на этапе производства и если готовый макет, предоставленный Заказчиком, требует доработки.
Доставка готовой продукции со склада Исполнителя осуществляется силами Заказчика. Стороны могут договориться о доставке продукции силами Исполнителя за отдельную плату.
Стоимость продукции и порядок расчетов.
Стоимость конкретной партии продукции указывается в счете, выставляемом Исполнителем.
При размещении заказа Заказчик оплачивает 100% стоимости продукции.
Оплата производится в рублях на основании счета Исполнителя.
Платеж по счету считается осуществленным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Все поступающие от Заказчика денежные средства в первую очередь направляются в счет погашения наиболее ранних возникших обязательств.
Качество продукции.
Качество готовой продукции должно соответствовать нормам печати, по которым работает Исполнитель.
Качество макетов, предоставленных Заказчиком, должно соответствовать техническим требованиям Исполнителя к макетам.
Порядок сдачи-приемки продукции.
Продукция выдается (отгружается) со склада Исполнителя только после 100% оплаты ее стоимости Заказчиком.
Отгрузка готовой продукции осуществляется только при наличии Доверенности (у представителя Заказчика) или печати со стороны Заказчика.
При обнаружении каких-либо дефектов в пределах допустимых норм, обозначенных в требованиях к качеству сувенирной продукции (размещены на официальном сайте Исполнителя flygifts.ru), тираж принимается Заказчиком без предъявления претензий как соответствующий допустимым критериям по качеству.
Мотивированный отказ от приема готовой продукции Заказчиком фиксируется путем составления двустороннего акта о несоответствии готовой продукции Техническому заданию или нормам печати.
Претензии по количеству и качеству продукции принимаются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи продукции Заказчику. Исполнитель обязан предоставить ответ на претензию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения.
Права и обязанности сторон. Ответственность сторон.
Исполнитель несет ответственность за качество и сроки изготовления продукции, ее соответствие нормам качества.
Исполнитель не несет ответственности за содержание продукции, а также за нарушение Заказчиком норм части 4 Гражданского кодекса РФ.
Заказчик несет ответственность за качество предоставленных макетов, их соответствие техническим требованиям Исполнителя к макетам, а также за своевременную оплату стоимости готовой продукции в порядке, установленном настоящим Договором.
В случае нарушения Заказчиком определенного Договором в пункте 3.2. порядка оплаты продукции Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от поставки продукции по конкретной заявке.
При несоответствии готовой продукции/части готовой продукции Техническому заданию и/или при наличии дефектов в количестве, превышающем допустимый процент всех несоответствий (дефектов) в тираже, указанный в требованиях к качеству сувенирной продукции, размещенных на официальном сайте Исполнителяflygifts.ru,Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки путем изготовления новой партии/части партии продукции при условии возврата Заказчиком всей бракованной продукции на склад Исполнителя.
Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя выплаты исключительной неустойки в размере 0,1 % от стоимости непоставленной в срок продукции за каждый день нарушения сроков сдачи готовой продукции, но не более 30 % общей стоимости продукции.
Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика выплаты исключительной неустойки в размере 0,1 % от суммы неоплаченной продукции за каждый день просрочки оплаты, но не более 30 % общей стоимости продукции.
Исполнитель обязуется хранить продукцию на собственном складе в течение 10 дней с даты изготовления. По окончании 10-дневного срока хранение осуществляется за плату исходя из следующей стоимости: объем продукции до 1 куб. м. – 500 руб., более 1 куб. м. – 1000 руб. за каждый день хранения продукции.
Общий срок хранения продукции не может превышать 45 календарных дней с даты изготовления. По истечении указанного срока хранения Исполнитель вправе утилизировать не вывезенную Заказчиком продукцию.
В случае если макет, предоставленный Заказчиком является средством массой информации (далее СМИ), то издателем является Заказчик. Ответственность за соблюдения законодательства РФ о средствах массовой информации несет Заказчик. В том числе регистрация СМИ, направление обязательных экземпляром и т.д. осуществляется Заказчиком.
Заказчик возмещает Исполнителю понесенные убытки, в случае привлечения Исполнителя к ответственности за несоблюдения законодательства РФ, указанного в п. 6.10 настоящего Договора в течении трех дней с момента выставления претензии.
Все возникающие в процессе исполнения настоящего Договора споры разрешаются путем переговоров или обращения в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
В случае возникновения каких-либо обстоятельств, делающих невозможным полное или частичное выполнение одной из сторон соответствующих обязательств в рамках настоящего Договора, в частности: стихийных бедствий, войны, государственного запрета на экспорт/импорт необходимых материалов, пандемии, запрет государственных органов на ведение определённых видов деятельности в связи с введением режима ЧС или режима повышенной готовности и других обстоятельств, не зависящих от сторон, подписавших настоящий Договор, срок, указанный для выполнения обязательств, должен быть продлен на период, пока указанные обстоятельства или их последствия не будут устранены. Если такие обстоятельства длятся более двух месяцев подряд, любая из сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.
Действие оферты
Настоящая оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу flygifts.ru и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.
Исполнитель оставляет за собой право внесения изменений в условия и/или отзыва Оферты в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, таковые вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по указанному в п.8.1. Договора адресу, если иной срок не определен дополнительно при таком размещении.
Заказчик производит Акцепт Оферты посредством оплаты/частичной оплаты Счета, что равносильно заключению договора (ст. 438 ГК РФ) на условиях Оферты.
Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: а) до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты Заказчиком стоимости продукции и поставки Исполнителем продукции в объеме, соответствующем заявке, либо б) до момента расторжения Договора.
Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Сторонами Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту.
В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Исполнителем при отзыве Оферты.
Прочие условия
Не вступая в противоречия с условиями Оферты, Исполнитель и Заказчик вправе в любое время оформить Договор в форме письменного двустороннего документа, равного по юридической силе настоящему Договору-оферте. Такой Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение года.
Истечение срока действия Договора не является основанием для прекращения срока исполнения обязательств Сторон по Договору. Обязательства прекращаются за их надлежащим исполнением.
По требованию одной стороны настоящий Договор может быть расторгнут письменным уведомлением в адрес другой стороны в случае существенного нарушения другой стороной условий Договора.
В случае изменения платежных реквизитов Исполнитель должен сообщать об этом путем публикации измененных данных на сайте flygifts.ru
Производя акцепт настоящей оферты путем оплаты (частичной оплаты) счета Исполнителя, Заказчик соглашается с техническими требованиями и требованиями к качеству готовой полиграфической продукции ООО
«Флай Принт», размещенными на официальном сайте Исполнителя flygifts.ru
Реквизиты Исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью "Флай Принт"
Юр. адрес: 194362, г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Осиновая Роща, ул. Ивовая 19, литер А
тел.: (812)507-97-19
Адрес производства: 199058, Санкт-Петербург, Морская Набережная, 39 корп. 3, лит. А, пом. 27-Н
ОГРН 1107847006431
ИНН 7813462445
КПП 780201001
ОКПО 64245265
ОКВЭД 58; 18.1; 20.59.1; 46.3; 46.65; 47.29.39; 47.41.4; 49.50.1; 52.10; 73.11; 77.22; 95.11
Р/с 40702810332220001738
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786,
кор счет 30101810600000000786
Генеральный директор Сметанин О.Е.
НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения п. 2, ст. 346.11 НК РФ